Худякова, Анастасия Николаевна. Подрядчик нарушил сроки работ по вине заказчика. Как избежать штрафных санкций [Текст] / Анастасия Николаевна Худякова // Арбитражная практика для юристов. - 2017. - № 6. - С. 76-80 . - ISSN 1608-6732
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): договор подряда -- договоры -- заказчики -- нарушение срока выполнения работ -- неустойка -- подрядчики -- приемка работ -- срок выполнения работ -- судебная практика -- штрафные санкции Аннотация: Рассмотрены способы защиты интересов добросовестного подрядчика в случае, если просрочка работ связана с неисполнением заказчиком своих встречных обязанностей или неоказания необходимого содействия подрядчику. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |