Медик, Станислав. Подрядчик пропустил срок сдачи работ. Как переложить вину на заказчика [Текст] / Станислав Медик // Арбитражная практика для юристов. - 2024. - № 2. - С. 48-51 . - ISSN 1608-6732
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): договоры подряда -- информирование сторон -- приостановление работ -- просрочка кредитора -- сроки сдачи работ -- судебная практика -- уведомление заказчика Аннотация: Аргументы для подрядчика, чтобы убедить суд в недобросовестности заказчика: если стороны включили в договор условие о том, что подрядчику предоставят материалы и информацию, заказчик не сможет ссылаться на несвоевременное уведомление по ст. 716 ГК. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |